浅谈肺炎疫情对建设工程施工单位的影响

肺炎疫情对建设工程施工单位的影响主要体现在法律定性 、工期与责任
、损失承担及应对措施等方面，具体分析如下：肺炎疫情的法律定性：构成不可抗力根据《民法总则》第180条及《合同法》第117条 ，不可抗力需满足“不能预见、不能避免且不能克服”的客观条件。

对工期的影响开工时间延迟：受住建局和防疫部门验收流程影响
，复工时间以复工单为准，与原定开工日期对比可能产生延迟 。例如 ，若约定年后开工但因防疫验收未通过
，实际复工时间将晚于计划，直接导致工期顺延
。人员因素：人工降效：疫情防控限制人员流动 ，施工无法全负荷运转
，关键工序施工效率降低。

短期看，疫情对经济冲击很大 ，二季度会有反弹，疫情不会影响经济长期向好的趋势 。作为劳动力密集型行业
，工人到岗时间，疫情防控成本等短期内会对工程公司造成不利影响
。长期来看 ，政府的调节政策会为工程行业带来利好。新基建需求爆发
，为工程行业发展提供新动能 。

合同法的规定：根据合同法的相关规定，因不可抗力不能履行合同的 ，根据不可抗力的影响
，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外
。

免除违约责任：因不可抗力导致的工期延误 ，免除承包人的违约责任。

新冠肺炎大流行的影响 疫情导致建设工作推迟
，承包商虽坚持卫生规则继续施工，但整体进度仍受冲击 。新冠病毒大流行引发的封锁措施导致进口材料困难 ，项目所需建筑材料从印度 、马来西亚和中国的进口受阻。 机构间协调不足 有关机构之间缺乏协调
，导致问题解决效率低下，进一步拖延了项目进展
。

比较高院对三年疫情的定义

比较高院对三年疫情的定义为不可抗力因素。法律依据：比较高院认为 ，依据《中华人民共和国民法典》第一百八十条和第五百九十条的规定，疫情被明确认定为不可抗力因素 。不可抗力是指不能预见
、不能避免且不能克服的客观情况
，而新型冠状病毒疫情正符合这一法律定义
。

公平原则的贯穿适用无论比较高院还是地方高院，均强调以公平原则调整合同关系。若继续履行对一方显失公平（如承租人因疫情长期无法使用房屋） ，可协商变更合同；若变更后仍无法平衡利益
，再考虑解除合同 。

《比较高院涉疫情民事案件指导意见》通俗归纳 2020年4月16日，比较高人民法院出台了《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见》
。

转扩!疫情防控中的9个法律问题,你必须知道!

〖壹〗、疫情防控中涉及的法律问题众多 ，以下是9个必须知道的法律问题及解 疫情期间
，政府采取的防控措施是否有法律依据？有法律依据。根据《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国突发事件应对法》，政府有权根据疫情形势采取必要的防控措施 ，如限制人员流动 、关闭公共场所
、实施隔离等 。

〖贰〗、问题2：单位或个人若违反疫情防控规定
，需承担什么法律责任？根据《中华人民共和国传染病防治法》第七十七条规定，单位或个人若违反规定导致传染病传播 、流行 ，给他人人身、财产造成损害的
，需依法承担民事责任
。例如，隐瞒行程导致他人感染 ，需赔偿医疗费
、误工费等损失。

〖叁〗、如果确诊“新型冠状病毒肺炎 ”的患者抗拒隔离，拒不配合隔离治疗
，会有哪些法律责任？新型冠状病毒肺炎感染患者不配合隔离治疗，拒不执行传染病预防和控制措施 ，其行为涉嫌构成妨害传染病防治罪
，可被追究刑事责任 。

〖肆〗 、暴力阻碍疫情防控：如辽宁省阜新阜蒙县人民法院宣判的涉疫情刑事案件中，被告人温某某因私自插队被工作人员制止后 ，持刀对现场工作人员挥舞并对现场隔离设施进行砍
、砸
，致使工作人员受伤，现场隔离设施毁坏 ，最终以妨害公务罪被判处有期徒刑9个月
。

有关疫情和防治的信息公开法律有什么规定

法律分析：有关疫情和防治的信息公开法律的规定是《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》都明文确立了“传染病疫情信息公布制度
”
，规定国家建立传染病疫情信息公布制度。在平常，国务院卫生行政部门定期公布全国传染病疫情信息 。法律依据：《中华人民共和国传染病防治法》 第二条 国家对传染病防治实行预防为主的方针 ，防治结合、分类管理 、依靠科学
、依靠群众。

传染病疫情信息的公布主体根据法律规定分为不同层级
，具体如下：国家层面的公布主体根据《中华人民共和国传染病防治法》及相关法规，国务院卫生行政部门（即国家卫生健康委员会）是全国传染病疫情信息的法定公布主体
。

传染病防治法第四十一条规定的是传染病疫情的控制与监管。以下是该法条规定的详细内容：紧急防控措施：一旦发现传染病疫情或疑似疫情 ，政府部门和医疗机构需立即采取紧急措施，如隔离患者、追踪接触者 、流行病学调查等
，以防止疫情扩散 。

关于疫情新出的法律法规

法律分析：《中华人民共和国传染病防治法》
、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》 、《中华人民共和国动物防疫法》
、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等
。

社会现象 、社会异常事件或政府行为：如政府颁发新的政策、法律和行政法规，或战争
、罢工、骚乱 、恐怖行动
、传染性疾病等。新冠肺炎疫情作为突发公共卫生事件 ，符合不能预见、不能避免且不能克服的特征
，因此被认定为不可抗力 。

新修订的法律：新修订的《中华人民共和国传染病防治法》于2025年4月30日由中华人民共和国第〖Fourteen〗 、届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，并将自2025年9月1日起施行
。

《中华人民共和国传染病防治法》
、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》 、《中华人民共和国动物防疫法》
、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等。

疫情期间,这些法律条文,你必须知道

疫情期间 ，公众需重点了解以下法律条文
，以明确自身权利义务并避免法律风险：传染病防治相关法律义务《传染病防治法》第四十二条 、第四十三条 疫区封锁与交通管制：县级以上政府可宣布疫区并采取紧急措施（如限制人员流动
、关闭公共场所） 。

疫情期间加班问题的法律规定《劳动法》第四十二条：规定了延长工作时间不受通常限制的特殊情形，包括：发生自然灾害、事故或因其他原因威胁劳动者生命健康和财产安全 ，需紧急处理的；生产设备 、交通运输线路、公共设施故障影响生产和公众利益
，必须及时抢修的；法律
、行政法规规定的其他情形
。

法律主观：我国所出台的关于疫情防控工作的主要法律法规包括有《传染病防治法》、《突发事件应对法》 、《卫生检疫法》等法律法规。同时，对于拒不遵守防疫政策的当事人 ，可以按照《治安管理处罚法》的规定给予相应的治安处罚 。